Договор авторского заказа ГРАНТ-КАРД (тизер)

Договор авторского заказа ГРАНТ-КАРД (тизер)

№ @93JHF716IUTDKJbkhYTUYhgs8265109653

ЛиитДи Ситин , Княжество Сант Ломэ, Антарктида 01 декабря 2021 года

Отделение Инновационных Технологий Академии Наук , именуемое в дальнейшем ОИТ АН : ИМЯРЕК (ИССА ……….) таутпорт ……….., ланетто………. сибра-код …… одатная мета ……….., в лице генерального директора академика Артабалевского Алексея Сергеевича , действующего на основании Устава,с одной стороны и физическое/юридическое/ кибернетическое/ элотационное лицо , в дальнейшем именуемое Аппликант, в лице Генерата Иванова Ивана Ивановича ИМЯРЕК (ИССА ……….) таутпорт ……….., ланетто………. сибра-код …… одатная мета ……….. ), действующего на основании Реторситуции (Конституции, Устава, Положения), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем :

  1. Предмет договора

1.1. В соответствии с индексом прогресса Йол и ресурсной заявкой отчёта о самообследовании Аппликанта ОИТ АН выдаёт Аппликанту по настоящему договору простую лицензию на родовые блоки Символа Веры Единого Тожества Творения (CHARFAITHING CARD INTERNET) и тожественный промысле ЭНИГМА качественно и количественно соответствующих лимиту сроком на 1 (Один) месяц:

200.0000000BT©

1.2. ОИТ АН выдаёт Аппликанту по настоящему договору денежные средства в размере :



1000000000

рублей Россия или эквивалент в AU®O (АУРО) в соответствии с официальном курсом Госвелидарство Вистариум на день заключения настоящего договора.

Дата выдачи «….» ……… 2021 года.

Место выдачи по адресу : г.Королев, ул. Бурково, 37А

1.2. Аппликант обязуется предоставить ОИТ АН Элотационный Нетто-нематериальный Индикатвино-имплементарный Гестиобраверационный Монетизированный Актив (ЭНИГМА) нормированными мощностью 1 TW емкостью 1 ТТ объемом 1 ТB эоном 1 ТD с объективно реализованной оценкой стоимости нематериального актива посредством bit counter (bit cointer) BazaCard в количестве 1 BITCOIN ( 1 BT©) с соответствующим подтверждением авторских имущественных прав госвелидарственным авторским сертификатом, выданным Академией Элотациологии Вистариума ( Elotaciology Wistarium Academy — @) в количестве и качестве ЭНИГМА , оформленного посредством Эрдебилана, номиналом авторских имущественных прав на Единую Технологию Тожества Творения :

150.0000000BT©

2. Права и обязанности сторон

2.1. ОИТ АН обязуется осуществлять дополнительную информационную поддержку Аппликанту в рамках обозначенных госвелидарственных программ, опубликованных на официальном сайте Госвелидарство Вистариум https://wistarium.space и/или http://bazacard.ru

в соответствии с правами и обязанностями , принятыми в рамках Тожественной Ремонстрации Империатрия Эдемирса в форме Планетарного Общественного Договора Единого Сообщества Мировых Цивилизаций.

2.2. Аппликант обязуется принимать участие в гестиобраверационной деятельности Госвелидарство Вистариумв соответствии с правами и обязанностями , принятыми в рамках Тожественной Ремонстрации Империатрия Эдемирса в форме Планетарного Общественного Договора Единого Сообщества Мировых Цивилизаций.

2.3. Стороны могут менять форму договора авторского заказа : 2.3.1. ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА ГРАНТ-КАРД на перевод произведения;

2.3.2. ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА ГРАНТ-КАРД на разработку программного кода, алгоритма и т.д. с последующей передачей исключительного права;

2.3.3. ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА ГРАНТ-КАРД с предоставлением заказчику права использования произведения в установленных договором пределах ;

2.3.4. Иная форма ДОГОВОРа АВТОРСКОГО ЗАКАЗА ГРАНТ-КАРД.

3. Особые условия

3.1. Все разногласия , возникающие по настоящему договору , стороны разрешают путём переговоров на основании действующего здравадательства, паконодательства и законодательства Госвелидарство Вистариум.

3.2. ОИТ РАН предоставляет Аппликанту всю необходимую информацию для тожественного промысла ЭНИГМА (minding, mining etc) и помогает в оформлении документов, открывая ( при необходимости) рабочее место Аппликанта-Генерата.

3.3.ДОГОВОР о разделе вознаграждения по результатам совместной интеллектуальной деятельности в рамках Единой Технологии Тожества Творения и СОГЛАШЕНИЕ соавторов произведения — элотационного неттонематериального индикативноимплементарного гестиобраверационного монетизированного актива «Единая Технология Тожества Творения» регулируют количество, качество и наличие авторских имущественных прав сторон.

3.4. Аппликант просит ОИТ АН выдать внедренческий бонус Генерату ИМЯРЕК (ИССА) с зачислением на его интернет- адрес BT© @798929697269792882740248248274092470с использованием сибра-кодирования , госвелидарственной одатной меты и автоматизированного учёта на соответствующих счетах , патрицах и матрицах Эрдебилана.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

4.2. Действия настоящего договора прекращаются с момента его исполнения и/или истечения срока действия ГРАНТ-КАРД (медальон QPON), составляющего Один месяц от даты подписания Договора обеими сторонами и активацией грант-кард в госвелидарственной автоматизированной таутформационной, в том числе информационной, системе «Биотрон» .

4.3. Все изменения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами должным образом и в надлежащей форме посредством элотационной подписи.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической и юстиционной силы.

4.5. Все спорные вопросы стороны разрешают посредством СКРИПТУМ СУД НАРОДа.

5. Реквизиты сторон

5.1. ОИТ АН : OIT AN @wistarium.space

5.2. Аппликант : xxxx @ wistarium.space

6. Элотационные подписи сторон :

ОИТ АН : SOURCE 112207

Аппликант : SOURCE

Приложение №1

Краткая Инструкция для «Кумполов»

  1. Зарегистрироваться в Системе Управления Делами НАРОДа.
  2. Встать на довольствие к руководителю (начальнику).
  3. Получить задание (заказ ) от руководителя (начальника) на выполнение работ.
  4. Приобрести/получить комплектующие, необходимые для выполнения задания (заказа ).
  5. Заполнить бланк отчёта (Эрдебилан) о выполненном задании (заказе)
  6. Получить вознаграждение на менежную (BazaCard) или платёжную (VISA, MasterCard etc) карту.
  7. Получить новое задание (заказ).

Вопрос «Кумпола» : Понятно. Не понятно откуда деньги.

Ответ начальника (руководителя): Из тумбочки. (пояснение «Кумпол» это «Чайник»). Детализация процессов опубликована здесь.

Вопрос «Кумпола» : Где эта великолепная тумбочка? Себе такую же хочу.

Ответ начальника (руководителя): Стань начальником (руководителем), прочитав детализацию )))

Приложение №2 ( Образец №1 Договора ГРАНТ-КАРД)

Договор авторского заказа

с предоставлением заказчику права использования

произведения в установленных договором пределах

г. Королёв, Московская область, Россия «__» ____________ 202_ г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

___________________________________________, именуемый в дальнейшем

(Ф.И.О. автора)

«Автор», с одной стороны и /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Автор обязуется по заказу (научно-технологическому или техническому заданию) Заказчика создать произведение науки (далее — Произведение) — научный отчёт о самообследовании и соответствующее программное обеспечение по теме : «Блокчейн элотомер JD367TU557Y789T12klY» — Элотационный макроматричный благоцифрённый, благочислённый и благословлённый в эоне эффект полиэлотомерной матричной цепи « RESTET» с фиксированными параметрами экстропии (мощности(силы) и потенциальной эргии), энтальпии (емкости(щедрости) и интеллектуальной эргии), объема (плотьности(величия) и кинетической эргии)в актуальном пространствовремени (госвелидарственном эоне)» с фиксацией авторских здрав, нравов и прав у уполномоченного Единой Технологии Тожества в Академии Элотациологии Вистариума ( @ — Elotaciology Wistarium Academy) на материальном бумажном носителе и в электронной форме, а Заказчик из средств Генеративного Праведительства Эдемирса обязуется выплатить Автору за работу и услуги вознаграждение, обусловленное настоящим договором, считая Предметом настоящего договора — комплекс основных и дополнительных работ и услуг по созданию (передаче) научной продукции, выполняемых Автором самостоятельно и с привлечением соисполнителей (web-дизайнеров, субпроектировщиков, web-конструкторов, web-модельеров, web-модераторов, web-операторов и привлекаемых консультантов) на протяжении всего периода инвестиционной деятельности (предварительных технико-экономических оценок и расчетов инвестиций, проведения торгов (тендеров), заключения договора (договора подряда) с Заказчиком, проектирования, полиэлотомерного строительства блокчейна, ввода в действие web-макроматричных объектов и освоения проектных мощностей, емкостей и объемов.

1.2. Заказчик поручает, а Автор принимает на себя выполнение следующих основных работ по созданию (передаче) научной продукции:

1.2.1. Участие в выборе и согласовании ИМЯРЕК эффекта, места размещения объекта полиэлотомерного строительства блокчейна, в подготовке задания на проектирование или документа, его заменяющего.

1.2.2. Разработку научной документации на стадии «проект».

1.2.3. Консультирование Заказчика по всем вопросам определения свободной (договорной) цены на полиэлотомерное строительства блокчейна.

1.2.4. Разработку рабочей документации на основании утвержденного Заказчиком проекта.

1.2.5. Участие в подготовке данных, необходимых Заказчику для организации и проведения подрядных торгов, при подготовке и заключении договора (договора подряда) на полиэлотомерного строительства блокчейна объекта, включая разработку тендерной документации, определение состава и функций тендерного комитета, разработку проекта договора (договора подряда) на полиэлотомерное строительство блокчейна объекта.

1.2.6. Участие по поручению Заказчика в рассмотрении соображений и предложений специалистов, привлекаемых Заказчиком для проведения экспертизы проекта.

1.2.7. Участие в подготовке и получении Заказчиком документации для подготовки строительного производства (документов о разрешении выполнения строительно-монтажных работ, технической документации на геотезическую разбивочную основу для строительства, на право пользования пространством Единого Сообщества Мировых Цивилизаций, в том числе землёй Эдемирса , решений об отводе мест для архивирования излишнего электронного грунта и плодородного слоя Саты (SAT – элотационная почва, основание), необходимых для последующего реинжениринга элотационной недвижимости и т.п.).

1.2.8. Размещение заказов на изготовление и поставку предусмотренного проектом оборудования и материалов по согласованному с Заказчиком перечню.

1.2.9. Посещение площадки полиэлотомерного строительства блокчейна с интервалами, соответствующими этапам строительства или с другими интервалами, согласованными письменно с Заказчиком для того, чтобы иметь общее представление о ходе выполнения и качестве работ и о том, насколько выполненная работа после ее завершения будет соответствовать проекту.

1.2.10. Анализ и подтверждение Заказчику сумм, которые представляет Генеральный подрядчик для оплаты за выполненные строительно-монтажные работы. Подтверждение Автора является не более чем точка зрения, основанная на наблюдении за ходом строительства.

1.2.11. Осуществление авторского надзора за полиэлотомерным строительством блокчейна.

1.2.12. Проведение консультаций и разъяснений по научной документации по просьбе Заказчика или Генерального подрядчика.

1.2.13. Участие по просьбе Заказчика в обсуждении спорных вопросов, возникающих между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком.

1.2.14. Участие в приемке объекта ИМЯРЕК в эксплуатацию.

1.2.15. Контроль качества работ по устранению недоделок и устранению дефектов, обнаруженных в период гарантийного срока эксплуатации объекта ИМЯРЕК.

1.2.16. Проведение работ по подготовке и повышению квалификации кадров, необходимых для эксплуатации построенного объекта.

1.2.17. Оказание Заказчику технической помощи при выходе объекта на запланированные технико-экономические показатели.

1.3. Заказчик поручает, а Автор принимает на себя выполнение дополнительных работ. Дополнительные работы выполняются Автором только при письменном подтверждении Заказчиком и оплачиваются дополнительно к договорной цене, определенной в настоящем договоре.

Если Автор считает необходимым выполнять дополнительные работы, не предусмотренные в п.1.3, то Автор обязан уведомить Заказчика до начала выполнения этих работ. Если Заказчик в письменной форме извещает Автора о том, что часть или все дополнительные работы не требуются, то Автор не обязан их выполнять.

Дополнительными работами являются:

1.3.1. Организация постоянного присутствия на электронной площадке полиэлотомерного строительства блокчейна представителей Автора для осуществления авторского надзора за созиданием.

1.3.2. Корректировка научной документации в случае изменения в процессе проектирования выданных Заказчиком технических условий на проектирование, полиэлотомерное строительство блокчейна и эксплуатацию объекта ИМЯРЕК, а также в случае изменения возможностей Заказчика финансировать полиэлотомерное строительство блокчейна объекта ИМЯРЕК.

1.3.3. Корректировка научной документации в случае если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию, полиэлотомерному проектированию, конструированию, моделированию, модерированию, строительству блокчейна и эксплуатации объекта ИМЯРЕК.

1.3.4. Корректировка научной документации по просьбе Генерального подрядчика в связи с имеющимися в его распоряжении технологиями, техникой, электронным оборудованием, материалами, механизмами, а также квалификацией работников.

1.3.5. Консультирование Генерального подрядчика по переделке выполненных строительно-монтажных работ, необходимость которой вызвана пожаром или другими подобными причинами.

1.3.6. Консультирование Заказчика и Генерального подрядчика, необходимость которого возникает в связи с серьезными дефектами и недостатками в работе Генерального подрядчика.

1.3.7. Участие в качестве эксперта в процедуре арбитража или судебного разбирательства, за исключением случаев, в которых Автор является истцом или ответчиком по вопросам, связанным с настоящим договором.

1.3.8. Выполнение мерных и обмерных работ по объектам, подлежащим переносу или реинженирингу на площадке полиэлотомерного строительства блокчейна. Наблюдение за дефектациями и осадкой полиэлотомерных макроматричных сооружений.

1.3.9. Координирование работ по полиэлотомерному строительству блокчейна, осуществляемому несколькими подрядчиками или собственными силами Автора или Заказчика.

1.3.10. Выполнение обязанностей технического и технологического надзора Заказчика.

1.3.11. Составление Авторской документации на полиэлотомерное строительство блокчейна, включая смету по фактическим затратам.

1.3.12. Обмер и ведение учета объемов выполненных полиэлотомерных строительно-монтажных работ.

1.3.13. Проектирование интерьеров с подборкой для приобретения Заказчиком отделочных материалов, прикладного программного обеспечения, оборудования и т.п.

1.3.14. Консультирование Заказчика по другим аспектам объекта ИМЯРЕК, которые не прорабатывались в научной документации.

1.3.15. Другие работы, обычно не выполняемые в соответствии с общепринятой практикой отношений между Заказчиком и Автором, в том числе:

а) анализ потребностей рынка в продукции, производимой на запроектированном объекте ИМЯРЕК;

б) расчет рекомендуемого использования производственных мощностей;

в) расчет ожидаемых полных затрат на полиэлотомерное строительство блокчейна с учетом инфляционных процессов, выплат по кредитам и т.п.;

г) расчет реальной прибыли производства в той ее части, которая остается после уплаты налогов и осуществления затрат на социальные нужды;

д) прогноз экономического эффекта от деятельности запроектированного предприятия;

е)____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.4. Определения терминов и понятий, используемых в настоящем договоре, приведены в приложении № 1.

1.5. Технические, экономические и другие требования к научной продукции, являющейся предметом настоящего договора, в соответствии с которыми Автор обязуется выполнить работы, изложены в

_______________________________________________________________________

(наименование документа)

(см. приложение № 2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.6. Произведение создается в соответствии с заказом (заданием):

_________________________________________________________________________

(назначение произведения, способ его выражения и др.)

1.7. Оригинал Произведения передается Заказчику в собственность на материальном (бумажном) и электронном носителях информации.

1.8. По настоящему договору Автор предоставляет Заказчику право

использовать Произведение, которое будет создано Автором, следующими спо-

собами:

1.8.1. Воспроизведение Произведения;

1.8.2. Распространение Произведения путем продажи или иного отчуж-

Дения его оригинала или экземпляров;

1.8.3. Публичный показ Произведения;

1.8.8. Импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях расп-

Ространения;

1.8.5. Прокат оригинала или экземпляра Произведения;

1.8.6. Публичное исполнение Произведения;

1.8.7. Сообщение в эфир;

1.8.8. Сообщение по кабелю;

1.8.9. Перевод или другая переработка Произведения;

1.8.10. Практическая реализация архитектурного, дизайнерского, конструкторского или модельного проекта;

1.8.11. Доведение Произведения до всеобщего сведения и реализация его технического результата.

1.9. Территория, на которой допускается использование Произведения определяется Авторским свидетельством Единого Сообщества Мировых Цивилизаций в соответствии с условиями Планетарного Общественного Договора.

1.10. Количественные (мощность, интенсивность, емкость, объем), качественные (тожественность, акцидентность, сущность) и эонные (объёмные пространство-временные) характеристики и параметры технологических ординатэурных (компьютерных) ключей элотационных нематериальных активов (токэна), как электронных ключей доступа к контенам Произведения, определяются Авторским свидетельством Единого Сообщества Мировых Цивилизаций в соответствии с условиями Планетарного Общественного Договора, Положениями Планетарной Ресурсной Системы и Фондобанка как Центрального Банка Планеты с учётом ценообразования на сформированный нематериальный актив в виде СКРИПТУМ-валютирования на основе единопланетарной валюты.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик может использовать Произведение только в пределах тех здрав, нравов и прав, а также только теми способами, которые предусмотрены настоящим договором сообразно пекуниарному ресурсному аттестату WISTARIUM SSE (“C), сертификату конфирмации BazaCard (BT©) в рамках госвелидарственного (планетарного) авторского свидетельства «ЭНИГМА» (Элотационный Нематериальный Индикативный Госвелидарственный Мотивационный Актив) на объект интеллектуальной собственности .

2.2. Заказчик обязан представлять Автору отчеты об использовании

Произведения в письменной электронной форме один раз в сутки круглогодично. 2.3. С письменного согласия Автора Заказчик может предоставить право использования Произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены настоящим договором для него самого.

2.4. Заказчик вправе без согласия Автора и без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность оригинал Произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных

его коллекции, а также передавать оригинал Произведения для демонстрации

на выставках, организуемых другими лицами.

2.5. Автору Произведения принадлежат здраво, нраво и право авторства и право автора на имя, право доступа, право следования в соответствии с условиями Планетарного Общественного Договора.

2.6. В течение срока действия настоящего договора Автор обязан воз-

держиваться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление

Заказчиком предоставленного ему права использования произведения в уста-

новленных настоящим договором пределах.

3. Срок исполнения договора

3.1. Произведение должно быть передано Заказчику не позднее 01.02.2017 г., при этом сроки начала и окончания основных работ или их этапов, устанавливаются в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора (см. приложении №3). В календарном плане указаны сроки начала и завершения работ, за пределами которых дальнейшее продолжение действия договора невозможно. Задержка сроков, произошедшая не по вине Автора (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Автору право на возмещение убытков и на продление срока действия договора. Величина убытка определяется как упущенная выгода за время, равное сроку продления договора, исходя из стоимости одного часа работы Автора.

3.2. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика (органов экспертизы) составляет 10 (Десять) дней.

3.3. Автор в месячный срок после заключения договора обязан представить Заказчику наименование и реквизиты Генерального Подрядчика, субпроектировщиков, привлекаемых консультантов и иных подрядчиков.

3.4. При необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания Произведения Автору предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью в 1/4 часть срока, установленного

пунктом 3.1. настоящего договора.

3.5. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора.

4. Вознаграждение Автора. Цена работ и порядок расчетов.

4.1. Вознаграждение Автора за создание Произведения составляет ____

_________________.

(сумма)

4.2. В течение ___________ с момента подписания настоящего договора

(срок)

Закачик выплачивает Автору аванс в размере ____________________. Основная

(сумма)

сумма вознаграждения выплачивается не позднее ____________ с момента под-

(срок)

писания акта приема-передачи оригинала Произведения.

4.3. За использование Произведения способами, предусмотренными

пунктом 1.4. настоящего договора, Заказчик выплачивает Автору вознаграж-

дение в виде ____________________________________________________________

(фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода, в иной форме)

в размере ___________________________.

4.4. Оплата производится путем ___________________________________.

4.5. Учитывая характер, значение и ответственность объекта ИМЯРЕК, а также содержание, объем и сложность работ, предусмотренных разд.1 настоящего договора, стороны пришли к соглашению, что договорная цена основных работ по созданию (передаче) научной продукции по договору составляет:

__________________________________________________________ ,

кроме того, НДС___________________________________________ ,

спецналог_________________________________________________ .

Кроме того, Заказчик обязуется ежегодно в течение ____ лет выплачивать Автору дополнительно к указанной договорной цене на проектную продукцию ____ % годовой прибыли Заказчика от реализации результатов основных работ в виде роялти по дополнительному Соглашению о разделе вознаграждения по результатам гестиобраверационной и нтеллектуальной деятельности.

4.6. Учитывая сроки действия настоящего договора, указанная в п.3.1. договорная цена основных работ является открытой и подлежит уточнению в случае изменения цен и тарифов на материалы, оборудование, услуги сторонних организаций и другие затраты, условий оплаты труда работников Автора, а также в случае принятия новых законов, издания указов, постановлений и других нормативных актов, регулирующих инфляционные процессы и индексацию доходов.

Договорная цена на научную продукцию уточняется дополнительным соглашением сторон. Заказчик вправе не соглашаться на изменение договорной цены на научную продукцию, если обстоятельства, ведущие к ее увеличению, наступили после истечения срока окончания работ (этапа) по календарному плану, задержанному по вине Автора.

4.7. При выявлении в ходе работ по договору необходимости и целесообразности внесения изменений или дополнений в его условия (в том числе в задание на выполнение работ и другие исходные данные), при необходимости корректировки принятой Заказчиком проектной продукции или по другим причинам, не зависящим от Автора, а также при изменении ценообразующих факторов составляется дополнительное соглашение к договору с учетом понесенных Автором затрат.

4.8. Договорная цена дополнительных работ по созданию (передаче) научной продукции определяется дополнительным соглашением к договору.

4.9. Заказчик имеет право требовать от Автора предоставления обоснования предлагаемой им величины договорной цены основных и дополнительных работ по созданию (передаче) научной продукции.

4.10. Оплата работ производится:

а) единовременно — за выполнение всего комплекса основных работ;

б) поэтапно — в суммах, подлежащих выплате согласно календарному плану;

в) с авансовым платежом в срок до ____________________________________ в размере _________________________________________ тыс. руб.

с окончательным расчетом после приемки работ Заказчиком.

г)______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.11. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки проектной продукции (этапа выполнения работ по календарному плану).

Оплата должна производиться не позднее _____ дней с момента приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектной продукции (этапа выполнения работ по календарному плану) или истечения срока приемки работ, установленного п.5.7 настоящего договора.

4.12. Заказчик осуществляет оплату работ по собственной инициативе. Платежные документы Автора (платежные требования-поручения, счета и т.п.) оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

4.13. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Автором работ в случае получения отрицательного заключения органов экспертизы на разработанную по договору документацию до получения положительного заключения.

4.14. Осуществление Заказчиком окончательного платежа означает его отказ от всех претензий к Автору, а принятие окончательного платежа Автором означает его отказ от всех претензий к Заказчику.

5. Порядок сдачи, приемки работ и контроля исполнения договора

5.1. Состав основных и дополнительных работ, а также перечень технической документации, подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ по договору, определен в пп. 1.1., 1.2 и 1.3 настоящего договора и календарном плане.

5.2. Автор передает Заказчику Произведение и предусмотренную договором документацию в следующем количестве экземпляров: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

По просьбе Заказчика Автор выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры документации с оплатой их изготовления дополнительно к договорной цене на научную продукцию.

5.3. Технические, экономические и другие требования к научной продукции, являющейся предметом настоящего договора, в соответствии с которыми Заказчик принимает и оценивает результаты работ, изложены в

_______________________________________________________________________

(наименование документа)

(см. приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.4. Передача результатов основных и дополнительных работ в целом и по отдельным этапам осуществляется сопроводительными документами Автора. Результаты отдельных видов работ (авторский надзор, консультирование,мерные и обмерные работы и т.п.) могут оформляться документами установленной формы на месте их производства.

5.5. При завершении календарных этапов или работы в целом Автор представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 3 (Трёх) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Автору подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее заказу (заданию на выполнение работы или услуги).

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.7. Если в 10-дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Автору, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Автором одностороннему акту сдачи-приемки работ.

5.8. Работы, оформленные документами установленной формы на месте их производства (авторский надзор, консультирование,мерные и обмерные работы на площадке полиэлотомерного строительства блокчейна и т.п.), считаются принятыми с момента оформления соответствующих документов.

5.9. Для автоматизированного контроля исполнения настоящего договора Автор производит, реализует и активирует по факту подписания акта премки-передачи Произведения дополнительное программное обеспечение «SC» (smart contract в форме приложения к Соглашению о разделе вознаградения по результатам гестиобраверационной интеллектуальной деятельности).

6. Страхование и хеджирование

6.1. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести стороны в процессе выполнения договора, каждая из сторон обязуется заключить со страховыми организациями, осуществляющими на законных основаниях проведение соответствующих видов страхования, договоры страхования. Если одна из сторон не имеет намерения или возможности заключить договор страхования, то другая сторона вправе самостоятельно заключить соответствующий договор, а Автор работ потребовать от Заказчика компенсации страховых платежей по договору страхования.

6.2. Заказчик обязуется заключить за свой счет договоры страхования на случай возникновения следующих рисков:

а) неплатежеспособности Заказчика или временной задержки оплаты работ;

б) потери доходов Автора в связи со срывом или переносом сроков выполнения работ из-за несвоевременно полученных задания на разработку или исходных данных, а также их неполнотой или недостоверностью, из-за некачественного проведения изысканий, приостановления выполнения работ по требованию Заказчика.

6.3. Страховые суммы по указанным в п.6.2 рискам устанавливаются в размере договорной цены работ на проектную продукцию.

6.4. Автор обязуется заключить за свой счет договоры страхования на случай наступления следующих событий:

а) причинения ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненной по договору работы;

б) убытков в связи с технологическими авариями и электронным разрушением объектов, явившимися следствием реализации выполненной по договору работы;

в) убытков, понесенных заказчиком из-за ошибок автора, допущенных при определении свободной (договорной) цены на строительную продукцию при полиэлотомерном строительстве блокчейна объекта ИМЯРЕК;

г) убытков, понесенных заказчиком из-за ошибок автора при выдаче заключений, согласовании и проведении экспертизы принятых проектных решений или Произведения в целом.

6.5. Договоры страхования для страховых событий, указанных в п.6.4 настоящего договора, должны быть заключены в пределах следующих лимитов ответственности:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6.6. Страховое возмещение по договорам, заключенным в соответствии с пп.6.4 и 6.6 настоящего договора, должно действовать в течение 10 (Десяти) лет.

6.7. Автор заключает договоры страхования и включает страховые платежи в договорную цену на научную продукцию по настоящему договору на случай своих убытков из-за невыполнения условий договора в связи с превышением лимита времени согласующими инстанциями и экспертными органами, изменением нормативно-технической базы и технических условий, а также модификациями, связанными с развитием научно-технического прогресса (появлением, например, нового высокопроизводительного оборудования и технологий, материалов, конструкций, изделий), изменениями в окружающей природной среде, вызвавшими отклонения от ее нормального состояния. Договоры страхования заключаются на весь период исполнения работ по настоящему договору на страховую сумму в размере договорной цены на научную продукцию.

6.8. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести стороны в связи с чрезвычайными обстоятельствами, возникающими не по вине сторон и препятствующими выполнению договора (забастовки, крайне неблагоприятные погодные условия, изменения законодательства, эпидемии, блокирование транспортных путей при забастовках, землетрясения, наводнения, ограничения, вводимые правительством и т.п.), стороны предпринимают обязательное перекрестное страхование подобных событий и хеджируют риски посредством чарфейтинг-технологии Единой Технологии Тожества на весь объём сделки с трёхкратным запасом.

6.9. Договоры страхования заключаются на весь период выполнения работ по настоящему договору. Заказчик обязуется представить Автору страховое свидетельство о заключении договора страхования до начала выполнения работ, а Автор — до окончательного расчета за выполнение работ по настоящему договору.

7. Использование результатов работ и авторских прав

7.1. Использование результатов работ по договору осуществляется Заказчиком при макроматричном полиэлотмерном строительстве блокчейна объектов любых иных ИМЯРЕК и не ограниченно при эксплуатации любых элотационных объектов:

7.1.1. _____________________________________________________________________

7.1.2. _____________________________________________________________________

Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Автором для данных объектов, могут быть использованы Заказчиком только при реинжениринге и эксплуатации данных объектов, если другое не оговорено условиями договора. Автор рассматривается в качестве автора этих документов и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую документацию, разработанные по договору, по своему усмотрению.

7.2. Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Автором в соответствии с условиями настоящего договора, не могут быть использованы Заказчиком на других объектах, пристройках, кроме объектов, перечисленных в п.7.1.

Научная продукция, разработанная по настоящему договору, может быть использована Заказчиком для целей, не предусмотренных в договоре, только с письменного согласия Автора. При этом представление или рассылка Заказчиком отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), подготовленных Автором, в ответ на официальные запросы планетарных органов гестиобраверации и государственных органов управления и других организаций, связанных с полиэлотомерным строительством блокчейна объекта ИМЯРЕК и его эксплуатацией , не рассматриваются как ущемление авторских прав Автора.

7.3. Автору запрещается использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме договорных. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Автором своих договорных обязательств.

7.4. Автор при разработке проектной и научной продукции вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения и другие научно-технические достижения («ноу-хау», полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если Заказчик заключит лицензионные соглашения на право их использования.

7.5. Права на распоряжение и использование изобретений и других научно-технических достижений, созданных Автором в ходе работ по договору, принадлежат Автору и оформляются в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Автор имеет право использовать результаты работ по договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения объекта ИМЯРЕК или отдельных его частей, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы Автора не должны содержать конфиденциальную или собственную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.

7.7. Заказчик обязуется указывать Автора во всех рекламных объявлениях, публикациях, фотографиях, строительных щитах и в других подобных материалах, связанных с проектированием, полиэлотомерным строительством блокчейна объекта ИМЯРЕК и его эксплуатацией , для которых Заказчиком использована полученная по договору проектная и научная продукция.

8. Ответственность сторон и разрешение споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Автор несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Санкции за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по договору:

а) Автор в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Автором основных и дополнительных работ;

б) Автор в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за превышения сроков выполнения работ по вине Автора;

в) при нарушении установленных договором сроков выполнения работ Автор оплачивает Заказчику за каждый просроченный день, но не более _____ дней, штраф в размере _____% стоимости задержанной Автором работы (этапа). При просрочке более ______ дней размер штрафа возрастает до _____% и общая сумма штрафа может составить до _____% стоимости задержанной Автором работы (этапа);

г) Заказчик в полном объеме компенсирует Автору ущерб, понесенный из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы. При необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или просрочке платежа против сроков, определенных в пп.4.5 — 4.9 договора, Заказчик выплачивает Автору штраф в размере, соответствующем величине процентов за просроченный краткосрочный кредит на сумму, от уплаты которой он отказался, по ставке банка Автора за период задержки расчетов против установленного договором срока;

д) при расторжении договора по своей инициативе в одностороннем порядке, кроме случаев, предусмотренных в пп.8.4 и 8.5 договора, сторона-инициатор выплачивает другой стороне неустойку в размере ______ % цены невыполненного на день расторжения объема работ и покрывает убытки, связанные с непредвиденным расторжением договора.

8.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают виновную сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения договора.

8.4. Автор несет полную ответственность за действия и упущения Генерального Подрядчика, субпроектировщиков, привлекаемых консультантов и подрядчиков.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания договора, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения договора и что она (эта сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.

8.6. При отсутствии специальных указаний в настоящем договоре Автор несет ответственность за обнаружение, нахождение, ввоз, вывоз или уничтожение вирусов, червяков и т.п. опасных электронных материалов, на площадке полиэлотомерного строительства, в Произведении и прилагаемой научной продукции.

8.7. Претензии, споры и другие вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий — передаются в арбитражный орган, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. В период арбитражного (судебного) разбирательства Автор обязан продолжать выполнение договора, а Заказчик — оплачивать выполненные работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

8.8. Ответственность Автора по настоящему договору ограничивается

суммой реального ущерба, причиненного Заказчику.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего

договора Автор обязан возвратить Заказчику аванс, а также уплатить ему

неустойку в размере ______________.

8.10. В случае существенного нарушения обязанности выплатить уста-

новленное настоящим договором вознаграждение Заказчик возмещает Автору

причиненные этим убытки.

8.11. За использование Произведения способом, не предусмотренным

настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным

образом за пределами прав, предоставленных договором, Заказчик несет от-

ветственность за нарушение исключительного права на Произведение, предус-

мотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

8.12. При нарушении Заказчиком обязанности уплатить Автору в уста-

новленный Договором срок вознаграждение за предоставление права использо-

вания Произведения Автор может в одностороннем порядке отказаться от

настоящего договора и потребовать возмещения убытков, причиненных растор-

жением договора.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменения в условия договора вносятся только по письменному согласию сторон.

9.2. При выявлении в ходе работ по договору необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия, при необходимости корректировки принятой Заказчиком проектной продукции или по другим причинам, не зависящим от Автора, составляется дополнительное соглашение к договору.

9.3. Договор может быть расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Автором.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае немотивированного превышения Автором сроков выполнения работ, при необеспечении требуемого качества научной продукции в соответствии с п.1 , а также при аннулировании лицензии Автора на законную деятельность.

9.5. Автор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненных Автором работ.

9.6. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 15 дней со дня получения уведомления, ему направляется повторное уведомление. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня получения повторного уведомления, сторона-инициатор вправе направить виновной стороне решение о расторжении договора и прекратить его исполнение.

9.7. Автор не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ с уведомлением в установленном порядке, но не окончившейся расторжением договора.

9.8. Действие договора может быть прекращено Заказчиком, если работа над объектом ИМЯРЕК прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Автора не менее чем за 30 дней.

9.9. В случае расторжения договора не по вине Автора Заказчик обязуется возместить понесенные Автором расходы в пределах выполненного объема работ.

9.10. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Автор вправе принять решение о приостановке работ. В случае когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения договора или его расторжения с возмещением Автору по специальному расчету причиненного ущерба.

9.11. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Автор должен приостановить работу и поставить об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 10 -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

9.12. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Автора.

10. Прочие условия

10.1. Обязанности, права и ответственность Автора на площадке полиэлотомерного строительства блокчейна объекта ИМЯРЕК, предусмотренные настоящим договором, не должны меняться (ограничиваться или продляться) без письменного согласия Заказчика и Автора.

10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны в течение срока действия условий настоящего договора.

10.3. Заказчик имеет право передавать управление договором с его стороны другому юридическому лицу или гражданину, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия договора. Имущественная ответственность перед Автором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору несет Заказчик, а не его доверенное лицо.

10.4. Автор не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

10.5. Все вопросы, относящиеся к настоящему договору, Заказчик решает только с Автором. Заказчик имеет право устанавливать прямые контакты с Генеральным Подрядчиком, субпроектировщиками и привлекаемыми Автором консультантами и подрядчиками только по письменному согласию Автора.

10.6. Заказчик обязуется назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

10.7. Заказчик обязуется предоставить дополнительные исходные данные, если в составе работ по договору имеются работы по реконструкции, реинженирингу или модернизации объекта (как результаты испытаний конструкций,моделей, оборудования, опасных электронных материалов, анализы загрязнения среды, результаты лабораторных и натурных испытаний и т.п.).

10.8. Если Заказчику станет известно о какой-либо поломке или дефекте на строительстве или несоответствии выполняемых работ проектной документации, он обязуется в письменной форме ставить Автора в известность об отступлениях от проекта и обнаруженных дефектах при полиэлотомерном строительстве блокчейна объекта ИМЯРЕК.

10.9. Заказчик обязуется обеспечить уважительное отношение к Автору на полиэлотомерной строительной площадке блокчейна объекта ИМЯРЕК и в рекламных материалах по вышеназванному объекту.

10.10. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Автором документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

10.11. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц и граждан выполнять связанные с договором, но не являющиеся предметом договора работы. При этом, если Автор считает, что из-за такого действия возникает задержка или дополнительная стоимость его работ, то Автор должен письменно сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик обязан своевременно принять меры к урегулированию разногласий.

10.12. Автор вправе приостанавливать выполнение договорных обязательств в случаях согласования с Заказчиком осуществления или приемки строительно-монтажных работ с отступлениями от проекта.

10.13. Объем информации в проектной документации определяется Автором по согласованию с Заказчиком, а также с учетом действующих норм и правил по оформлению проектной документации. Согласование с Заказчиком оформляется подписью его ответственного представителя на эталоне (образце) оформления проекта, представленном Автором.

10.14. Автор самостоятельно принимает решения о качестве проектной документации, передаваемой Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. Заказчик не вправе вносить изменения в проектную документацию без согласия Автора.

10.15. При посещении площадки полиэлотомерного строительства блокчейна объекта ИМЯРЕК и наблюдении за ходом строительно-монтажных работ от Автора не требуется проведение контрольных обмеров выполненных работ или непрерывное наблюдение на площадке строительства для проверки качества и количества работ. Исходя из наблюдений на месте, Автор предоставляет информацию Заказчику о ходе и качестве выполнения работ с тем чтобы со своей стороны оградить Заказчика от дефектов и недостатков в работе Генерального Подрядчика.

10.16. Автор вправе беспрепятственно наблюдать за ходом строительно-монтажных работ в течение их подготовки и выполнения. Он также имеет право проводить дополнительный осмотр или испытание конструкций независимо от того, выполняется, монтируется или уже закончена данная деталь, в том числе потребовать от Генерального Подрядчика (и последний обязан по первому указанию Автора) произвести вскрытие, замер и демонстрацию любой части работ и восстановить ее с требуемым качеством.

10.17. Автор осуществляет контроль за средствами, методами, последовательностью операций, техникой безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Автор контролирует выполнение графиков строительно-монтажных работ. Автор контролирует и отвечает за действия или упущения Генерального Подрядчика и других организаций, принимающих участие в выполнении строительно-монтажных работ.

10.18. Автор вправе приостанавливать производство отдельных видов полиэлотомерных строительно-монтажных работ блокчейна объекта ИМЯРЕК при осуществлении их с отступлениями от проекта, при нарушении технических условий и правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве на такой срок и в таком порядке, как это будет им предложено. Он также имеет право запрещать применение и давать указания о замене и выводе с площадки полиэлотомерного строительства блокчейна любых материалов и оборудования, которые по мнению Автора не соответствуют установленным требованиям.

10.19. Если в процессе полиэлотомерного строительства блокчейна объекта ИМЯРЕК возникает необходимость корректировки проектной документации, то стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Автора, то он санкционирует и/или выполняет указанную корректировку без дополнительной оплаты. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Заказчика или Генерального Подрядчика, то Автор санкционирует и/или выполняет корректировку как дополнительную работу на условиях, изложенных в разд.25 настоящего договора.

10.20. Решения Автора, принимаемые в процессе полиэлотомерного строительства блокчейна объекта ИМЯРЕК, по вопросам, относящимся к архитектурной выразительности и эстетическому восприятию объекта, являются окончательными.

11. Сроки действия договора

11.1. Срок вступления договора в действие установлен с даты поступления в адрес Автора договора, подписанного Заказчиком.

11.2. Срок окончания действия договора определяется датой окончания денежных расчетов между Заказчиком и Автором.

11.3. Срок действия настоящего договора составляет ________ год/лет.

11.4. В случае прекращения исключительного права на произведение

настоящий договор прекращается.

12. Договорная документация

12.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

12.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

12.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

12.4. В случае если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

12.5. Договорная документация составляется в 2(Двух) экземплярах — по 1 (Одному) экземпляру для каждой из сторон.

13. Заключительные положения

13.1. Исключительное право на Произведение переходит от Автора к За-

казчику в момент заключения настоящего договора.

13.2. Договор вступает в силу с момента его подписания.

13.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах —

по одному для каждой из Сторон.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством РФ.

14. Юридические адреса и расчетные счета сторон

Автор _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заказчик ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Определения терминов и понятий на ____ л.

2. Техническое задание или документ, его заменяющий, на ____ л.

3. Календарный план выполнения работ на ____ л.

4. Программа работ на создание изыскательской продукции на ____ л.

5. График выполнения Заказчиком обязательств по обеспечению Автора
оборудованием, материалами, изделиями, услугами и прочим в соответствии с
условиями договора на ____ л.

Заказчик Автор

____________________________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М.П. М.П

Приложение 1

к договору авторского заказа

N _________________________

от «_____» __________ 201__г.

Определения терминов и понятий

Авторский надзор за строительством — наблюдение и контроль Автора за выполнением строительно-монтажных работ. Включает проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям, соблюдения технологии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам, техническим условиям и проектным решениям.

Гарантийный срок — срок гарантии эксплуатации законченного строительством и введенного в действие объекта, исчисляемый с даты приемки объекта в эксплуатацию, в период которого подрядчик обязан устанавливать причины и безвозмездно устранять выявленные дефекты, допущенные им в процессе строительства.

Генеральный подрядчик — организация, фирма, выполняющие по договору (договору подряда) на строительство обязательства по строительству объекта, включая монтаж и наладку технологического и другого оборудования и прочие, связанные с ними работы и услуги. Генеральный подрядчик с согласия заказчика может привлекать к выполнению своих обязательств другие организации и фирмы в качестве субподрядчиков, но он всегда остается ответственным за выполненные субподрядчиками работы.

Генеральный проектировщик — проектная организация, ответственная за выполнение всего комплекса работ на основании договора с заказчиком. Может привлекать специализированные проектные и изыскательские организации в качестве субпроектировщиков для выполнения отдельных видов работ и оказания услуг. С согласия генерального проектировщика могут заключаться прямые договоры между заказчиком и специализированными проектной и изыскательской организациями.

Договор — настоящий документ с являющимися его неотъемлемой частью приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, составленный на основе соглашения, достигнутого сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу, на срок его действия.

Изыскательские работы – работы по поиску алгоритмов и программного обеспечения для выполнения договора авторского заказа.

Консультант — физическое или юридическое лицо, имеющее необходимую квалификацию, привлекаемое Автором для оказания помощи при выполнении основных и дополнительных работ по настоящему договору.

Лимит ответственности страховщика — максимальная страховая сумма, зафиксированная в страховом договоре, которую страховщик может уплатить страхователю в случае наступления страхового события.

Проектная продукция — результаты основных и дополнительных работ, подлежащие приемке заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

Работы — работы, подлежащие выполнению Автором в соответствии с условиями настоящего договора.

Стороны — физические и/или юридические лица, подписавшие договор и выступающие в качестве Заказчика и Автора.

Строительная площадка – электронная площадка с соответствующим программным обеспечением, технологическими и техническими свойствами, предназначенная для творческого авторского сооружения объекта ИМЯРЕК.

Субпроектировщик — проектная организация, ответственная за выполнение отдельных видов работ и оказание услуг, поручаемых генеральным проектировщиком.

Страховая сумма — это сумма, определенная договором страхования или установленная законом, не превышающая стоимости страхуемого объекта, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страхового возмещения.

Страховое возмещение — выплата, производимая страховщиком в покрытие убытков страхователя в соответствии с заключенным договором страхования.

Страховой случай (событие) — любое повреждение, обесценивание или утрата имущества (права на имущество) страхователя вследствие предусмотренных условиями страхования обстоятельств, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести выплату страхового возмещения страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Тендерная документация — комплект документов, содержащих информацию по организационным, техническим и коммерческим вопросам проведения торгов (условия проведения торгов, основные финансовые и коммерческие условия договора, технико-экономические показатели объекта торгов, сведения о характере, видах и объемах предлагаемых на торгах работ и услуг, другие вопросы, которые должны найти отражение в предложениях участников торгов). Комплект тендерной документации разрабатывается специалистами заказчика, как правило, в создаваемом заказчиком тендерном комитете и передается фирмам и организациям — участникам торгов. Его можно приобрести за плату в тендерном комитете.

Приложение 2

к договору авторского заказа

N __________________________

от «_____» __________ 201__г.

Техническое задание на создание (передачу) изыскательской продукции

_________________________________________________________________________

(кому выдается: наименование организации Автора)

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта строительства _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Характер строительства _____________________________________________

(новое строительство, реконструкция,

_______________________________________________________________________

расширение, техническое перевооружение)

1.3. Адреса и наименование организаций:

Заказчика _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Проектировщика __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.4. Фамилии, инициалы и телефоны ответственных представителей:

организации Заказчика ___________________________________________________

проектной организации ___________________________________________________

2. Основные требования к содержанию технического задания

2.1. Сведения об объекте строительства.

2.1.1. Характеристика объекта строительства (проектируемого предприятия), включая класс ответственности зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету», данные о воздействии объекта на природную среду и необходимых мероприятиях по охране природной среды и инженерной защите территорий и сооружений, а также другие данные и сведения, требуемые СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства».

2.1.2. Сведения о стадийности, сроках проектирования и строительства.

2.1.3. Данные о местоположении и границах площадки (участка, трассы), предназначенной для строительства объекта, и (или) конкурентоспособных вариантах.

2.1.4. Перечень имеющихся у Заказчика сведений о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях и мест их хранения.

2.2. Задание Автору на выполнение изысканий, работ (услуг) с указанием требований к составу, точности, надежности, обеспеченности, достоверности определения необходимых данных при изысканиях, а также дополнительных требований по производству отдельных видов инженерных изысканий в соответствии с положениями СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства».

2.3. Требования Заказчика к составу, срокам и порядку представления отчетных материалов Автором.

2.4. Перечень приложений к тексту Технического задания:

топографические планы и карты;

генеральные планы или схемы генеральных планов;

схемы с указанием границ площадок, участков, трасс изысканий, расположений контуров существующих и проектируемых зданий и сооружений, инженерных коммуникаций;

копия решения соответствующего органа государственного управления о предварительном согласовании места расположения всех конкурентоспособных вариантов площадок (трасс) или копия акта выбора площадки (трассы) строительства.

Заказчик Автор

_____________________________ ________________________________

(подпись) (подпись)

Приложение 3

к договору авторского заказа

__________________________

от «_____» __________ 201__г.

Программа работ на создание изыскательской продукции

_______________________________________________________________________

(наименование организации Автора)

1. Общие сведения

1.1. Настоящая программа работ составлена на основании технического

задания на создание изыскательской продукции от «_____» N_______________,

выданного _______________________________________________________________

(наименование организации Заказчика)

1.2. Объект строительства (проектирования) ______________________________

(характеристика

_______________________________________________________________________

проектируемых зданий и сооружений, этап проектирования)

1.3. Местоположение объекта______________________________________________

(административная принадлежность

_______________________________________________________________________

и границы площадки (участка, трассы) изысканий)

1.4. Цели и задачи работ ________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Основные требования к содержанию программы работ

2.1. Физико-географическая характеристика района работ и сведения о природных условиях района, в том числе влияющих на организацию и производство работ.

2.2. Характеристика и оценка изученности природных условий района строительства (участка, площадки, трассы), включая сведения о ранее выполненных изысканиях и возможности использования их результатов.

2.3. Обоснование изменения границ площадей проведения работ (при уточнении сферы взаимодействия объекта с природной средой), категорий сложности природных условий, состава, объемов, методов, технологии и последовательности выполнения работ, а также мест и времени производства отдельных видов работ на основе требований СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства» и других нормативных документов, регламентирующих создание изыскательской продукции в зависимости от специфики проектируемого объекта строительства и природных условий.

2.4. Обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ для проектирования крупных объектов или в сложных природных условиях.

2.5. Базовые качественные характеристики.

2.6. Требования к организации и производству работ, включая мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

2.7. Перечень отчетных материалов, сроки их представления Заказчику.

2.8. Приложения к Программе работ: графические материалы и документация, необходимые при производстве работ.

Заказчик Автор

_____________________________ ________________________________

(подпись) (подпись)

Приложение 4

к договору авторского заказа

N __________________________

от «_____» __________ 201__г.

Календарный план выполнения работ

┌───────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────┬────────────┐

│Наиме- │Результаты работ по│Сроки выполнения│Цена │Примечание │

│нование│этапу (технический│работ │работ по│ │

│этапа │отчет, заключение,├───────┬────────┤этапу, │ │

│ │топографический план,│начало │оконча- │ │ │

│ │материалы изысканий) │ │ние │ │ │

├───────┼───────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┤

│1 │2 │3 │4 │5 │6 │

├───────┼───────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │ │

└───────┴───────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┘

Заказчик Автор

________________________________ _____________________________

(подпись) (подпись)

«____»_________________ 201___ г. «____»___________ 201____ г.

Приложение 5

к договору авторского заказа

N __________________________

от «_____» __________ 201__г.

График выполнения Заказчиком обязательств по обеспечению Автора
оборудованием, материалами, изделиями, услугами и прочим в соответствии с
условиями договора

┌───────────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┐

│Обязательства Заказчика│Единица │Количество │Сроки │

│ │измерения │ │поставки │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤

│1 │2 │3 │4 │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤

│ │ │ │ │

└───────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┘

Заказчик Автор

________________________________ _____________________________

(подпись) (подпись)

«____»_________________ 202___ г. «____»___________ 202____ г.

===============================================+++++=====================

Приложение №3 ( Образец №2 Договора ГРАНТ-КАРД)

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

на разработку программного кода, алгоритма и т.д. с последующей передачей исключительного права

г. _______________«____» ______________ 2021 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать программный код и алгоритмы, создать и имплементировать программные компоненты (далее – «Разработки»), соответствующие характеристикам, указанным в п.1.2 настоящего договора, и техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, и передать Заказчику исключительные права на использование Разработок в соответствии с условиями настоящего договора и на определенный договором срок, а Заказчик, в свою очередь, за создание Разработок и предоставление исключительных прав на них уплачивает Исполнителю вознаграждение.

1.2. Разработки должны соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора. Указанные Разработки будут являться частью программного продукта, используемого в области ________________________________________________ .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется завершить Разработки в течение ________________________ с момента подписания настоящего договора.

2.2. Исполнитель обязуется выполнить Разработки своими силами и средствами.

2.3. Первоначальный вариант Разработок передается в виде исходного кода и сопутствующей документации и принимается Заказчиком по акту приемки-передачи первоначального варианта, подписываемому обеими сторонами. Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Разработок и известить Исполнителя либо об одобрении, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно предоставить Разработки Заказчику. Заказчик не несет дополнительных финансовых обязательств за работу по внесению исправлений. При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приемки-передачи Разработок. С момента подписания указанного акта сторонами права на Разработки, указанные в п.2.4 настоящего договора, считаются переданными Заказчику.

2.4. Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на создаваемую Программу в полном объеме для использования их любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ.

2.5. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.

2.6. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Разработки самостоятельно или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам.

2.7. За создание Разработок и передачу исключительных прав на них Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в установленном п.3.1 договора размере.

3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет ________ рублей, из которых ________________________ рублей выплачивается Исполнителю в качестве аванса в течение ________________________ с момента подписания договора. Оставшаяся часть вознаграждения выплачивается Автору после одобрения Заказчиком готовых Разработок и передачи Разработок Заказчику по акту приема-передачи в течение ________________________ после подписания указанного акта.

3.2. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем перечисления их на счет, указанный Исполнителем.

4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Исполнитель гарантирует, что:

l при создании Разработок им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;

l после создания Разработок ему будут принадлежать все исключительные права на использование Разработок, передаваемые Заказчику по настоящему договору;

l на момент подписания настоящего договора он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего договора и заданий к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Исполнителю запрещается в течение срока действия настоящего договора и в течение ________________________ после его истечения разглашать конфиденциальную информацию, указанную в п.5.1 настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, другая сторона вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

6.2. В случае нарушения Исполнителем срока создания Разработок, установленного п.2.1 настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере ________ рублей.

6.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору ответственность Исполнителя в любом случае ограничена суммой реального ущерба, причиненного Заказчику.

6.4. Заказчик вправе удержать сумму штрафа из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Исполнителю, по условиям настоящего договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух лет, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в ________________________________________________ суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «___» _____________ 2021 г.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.

10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если нарушение Исполнителем срока создания Разработок, обусловленного п.2.1 настоящего договора, продлится более ________________________ . При расторжении договора по указанному основанию Исполнитель обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученную по договору, не позднее ________ месяца после получения от Заказчика письменного уведомления об одностороннем расторжении договора.

10.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае повторного нарушения Заказчиком обязанности выплачивать вознаграждение в установленный настоящим договором срок.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме.

11.4. Договор составлен в ________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого участника настоящего договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:Исполнитель Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _______________Исполнитель _______________

Приложение №4 ( Образец №3 Договора ГРАНТ-КАРД)

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

на перевод произведения

г. _______________«____» ______________ 2021 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Издательство», с одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

При этом стороны договариваются о том, что личные имущественные права на заказанное Произведение – в соответствии с Законом РФ об авторском праве – принадлежат Автору, а имущественные в течение всего срока действия данного договора принадлежат Издательству.

Со дня заключения договора и до истечения срока его действия Автор обязуется не передавать другим организациям или лицам Произведение или часть его без письменного согласия Издательства. Автор обязуется, кроме того, передать Издательству:

l 2 экземпляра рукописи Произведения, напечатанных на машинке с крупным очком литер или компьютере шрифтом 12 пунктов по 28-30 строк на одной полосе стандартного листа до 60 знаков в строке;

l оба экземпляра рукописи должны быть подписаны Автором и представлены в Издательство в срок до «___» _____________ 2021 года.

l 1 экземпляр. Произведения на языке оригинала. Заказанные материалы считаются сданными в надлежащем виде и принятыми Издательством, если Издательство в течение ________ дней после их получения не предъявило Автору претензий в связи с их непригодностью для работы и/или опубликования и письменно не предъявило Автору требований о доработке и/или исправлении.

В случае, если представленное Произведение требует значительной редакторской правки в связи с недостаточным профессиональным уровнем работы Автора, материал может быть принят с условием соответственного снижения ставок оплаты его работы.

В случае если окончательное представление о качестве работы Автора и соблюдении им всех устанавливаемых Издательством сроков сдачи материалов формируется после доработки Произведения, вопрос о снижении ставок оплаты решается на более поздней стадии работы с книгой и при необходимости оформляется как частичное изменение настоящего договора. Автор обязуется по предложению Издательства без дополнительного вознаграждения доработать Произведение, если оно может стать пригодным к изданию после доработки или исправления.

Автор обязуется также без дополнительного вознаграждения по требованию Издательства читать и подписывать чистую корректуру Произведения в указанные Издательством сроки. Если вносимые автором в готовый набор исправления превышают ________% от стоимости набора, то Автор обязуется оплатить дополнительные затраты, которые рассчитываются исходя из издательской себестоимости книг. Издательство обязуется выпустить в свет Произведение без ограничения тиража в течение ________ месяцев со дня окончательного одобрения рукописи, если не будет достигнута договоренность о пролонгации этого срока. Издательство не несёт ответственности за задержки с выпуском Произведения в свет, если они вызваны обстоятельствами, не зависящими от Издательства.

В случае, если срок выпуска в свет пропущен без согласования с Автором, по истечении двух дополнительных льготных месяцев все имущественные права на Произведение переходят к Автору. Оформление, переплет, отпускная цена, содержание и форма рекламных мероприятий определяются Издательством самостоятельно. Каждый экземпляр выпущенного в свет в соответствии с настоящим договором Произведения будет иметь должным образом указанное имя Автора, а также копирайт Издательства. Права и обязанности по настоящему договору Издательство вправе передавать другим организациям с уведомлением об этом Автора. За выполненную работу, соответствующую требованиям настоящего договора, Издательство обязуется выплатить Автору: ________ рублей за 1 авторский лист (из расчета 40000 печатных знаков в одном авторском листе). Эта сумма может быть изменена при неудовлетворительном качестве работы и/или несоблюдении установленных сроков. В случае смерти Автора обязанности Издательства по выплате вознаграждения осуществляются в отношении лица или лиц, предъявивших свидетельство о наследовании авторского права. Издательство обязуется выдать или выслать Автору ________ бесплатных экземпляров Произведения.

Кроме того, Автор может приобрести в Издательстве ________ экземпляров Произведения по отпускной цене Издательства. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение десяти лет.

По дополнительному письменному соглашению сторон договор может быть пролонгирован или расторгнут. После истечения срока договора, истечения срока выпуска книги в свет или в случае расторжения договора все имущественные права на Произведение автоматически переходят к Автору. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:

l возникновение форс-мажорных обстоятельств – войн и военных действий, забастовок, актов и действий государственных органов вне разумного контроля сторон, а также при резком изменении конъюнктуры книжного рынка и экономического положения Издательства;

l нарушение одной из сторон договорных обязательств.

Сторона, расторгающая договор в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую сторону за ________ дней.

Издательство, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательства по договору, обязано возместить Автору убытки, включая упущенную выгоду.

Автор, не представивший Издательству своё Произведение в соответствии с условиями договора, обязан возместить Издательству реальный ущерб. Все разногласия и споры по толкованию и исполнению настоящего договора разрешаются путем прямых переговоров сторон. В случае недостижении соглашения спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Издательства. В случае нарушения прав Автора и/или Издательства третьими лицами Автор и Издательство обращаются в суд совместно и поровну распределяются судебные издержки, необходимые для восстановления нарушенного права. Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, причем оба текста идентичны и имеют одинаковую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Издательство Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:Автор Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

ПОДПИСИ СТОРОН

Издательство _______________Автор _______________
Обновлено: 02/12/2021 — 21:44

Автор